В 2006 году между ГУП Амурской области «Строитель», правопреемником которого является ГКУ Амурской области «Строитель», и открытым акционерным обществом «Водоканал-Инжиниринг» был заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ, текущего проектирования, поставку и монтаж оборудования на объекте «Очистные сооружения п. Новобурейский мощностью 3200 м3/сутки в составе зоны затопления Бурейской ГЭС». Стоимость заключенного контракта составляла 709 673 980 рублей, сроком окончания работ являлся декабрь 2011 года. По состоянию на апрель 2017 года работы по объекту были выполнены на сумму 508 218 809 рублей.

В апреле 2017 года ГКУ Амурской области «Строитель» в адрес АО «Водоканал-Инжиниринг» в порядке досудебного урегулирования спора была направлена претензия о выплате неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по выполнению работ, предусмотренных муниципальным контрактом. Данное требование АО «Водоканал-Инжиниринг» считает необоснованным и ссылается на отсутствие своей вины в невыполнении всех работ в связи с отсутствием финансирования. С доводами ответчика истец не согласен из-за отсутствия оснований заказывать финансирование объекта, т.к. ответчиком работы не выполнялись и по условиям контракта в связи с неравномерным финансированием за исполнителем предусмотрена необходимость работы с кредиторской задолженностью до 15 %, что составляет 106 451 097 рублей.

ГКУ Амурской области «Строитель» обратилось в Арбитражный суд Амурской области с требованием взыскать с АО «Водоканал-Инжиниринг» неустойку в размере 389 477 828 рублей и обязать общество исполнить условия муниципального контракта.

Source: amuras.arbitr.ru